Entreprenørens tidsfrister

Entreprenørens tidsfrister er en metodebog, der kortfattet gennemgår praksis og jura inden for området.

Entreprenørens tidsfrister giver praktiske anvisninger på, hvordan entreprenør og tilsyn kan opgøre og registrere forsinkelser. Samtidig sætter bogen læseren i stand til at gennemskue om en opstået forsinkelse eller akkordafbrydelse kan forlænge en tidsfrist, om en dagbod skal træde i kraft, og hvordan man omregner tid til penge. Denne viden kan medvirke til at undgå mange konfl ikter i byggeriet.
Bogen tager udgangspunkt i lovgrundlaget for entreprenørers tidsfrister dvs. AB 92 §24, samt i en juridisk og økonomisk synsvinkel og talrige eksempler fra voldgiftsager og praktiske problemløsninger på byggepladser.

Entreprenørens tidsfrister er skrevet til ingeniører og arkitekter på byggesager, til entrepriseledere og underentreprenører samt jurister og advokater, der servicerer byggebranchen.